副本
****古蘭县*郎至马蹄段改古蘭县*郎镇农
久
光通开福
村公路吴家沟至天宝峰路建设备石煌路潭酒
★
小镇至木子
各力
厂
*
*
施上合同
****年*月
合同协议书
古菌县星火交通开发有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实
施****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰
段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程，已接受中国建筑
第*工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目****古蘭县
*郎至马蹄段改建工程、古菌县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、
石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程施工的投标。发包人和承包人共同达
成如下协议。
*.****古蘭县*郎镇至马蹄镇段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至
天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子墩公路加宽改造工程(其中：****
古蘭县*郎镇至马蹄镇段改建工程由**+***至****+***.***，长约***.*****;
古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程由**+***至***+***，
长约**.*****;石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程由**+***至**+***，
长约*.***）公路等级为*级、*级，设计时速为****/*、****/*，路面，有／
立交/处；特大桥/座，计长/*；大中桥**座，计长*****；隧道/座，计长/*以
及其他构造物工程等。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件
和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）投标文件；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
(*）已标价工程量清单；
（**）图纸；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
第*页共**页
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民
币（大写）*******************元*角*分（￥********
**.**元（含暂列金********.**元）），其中：****古菌县*郎镇至马蹄镇段
改建工程**********.**元（含暂列金********.**元）、古蘭县*郎镇农村公
路吴家沟至天宝峰段道路建设工程*********.**元（含暂列金*******.**元）、
石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程********.**元（含暂列金******.
**元）。
*.承包人项目经理：范小虎。承包人项目总工：韩强。
*.工程质量符合国家现行施工规范质量验收合格标准。工程安全目标：无安
全责任事故发生。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为****日历天。
*.承包人自愿在项目所在地设独立核算的子（分）公司。
**.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人
签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发
缺陷责任终止证书后失效。
**.本协议书正本*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当
正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议”补充协议是合同的组成部分。
夜有
*
中国建筑第*工程局有限
发包人：****承包人：
公司
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其********法定代表人或其
（签字）委托代理人：（签字）
委托代理人：
年**月*日
***年**月*日
第*页共**页
附件*廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程
建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效
优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****古蘭县*郎至马蹄
段改建工程、古菌县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭
酒小镇至木子勘公路加宽改造工程的项目法人古蘭县星火交通开发有限责任公
司（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目****古蘭县*郎至马蹄段改
建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小
镇至木子勘公路加宽改造工程的施工单位中国建筑第*工程局有限公司（施工单
位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路
吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子公路加宽改造工程
（项目名称）****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家
沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子墩公路加宽改造工程施工合
同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建
设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，
监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正
的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重
第*页共**页
物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得
接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁
娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设
备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材
料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高
档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承
包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公
路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
第*页共**页
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检
监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****古菌县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路
吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程施
工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生
效。
皖汽周有限
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监
督单位各*份。
第
筑
程局有限
发包人：古菌县星火交通开发有限责任公司承包人：中国建筑第*工
公司
*****
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：签字委托代理人：（签字）
*年**月_
**年月*日*
发包人监督单位（全称）：承包人监督单位（全称）
（盖单位章）（盖单位章）
第*页共**页
附件*安全生产合同
安全生产合同
为在****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至
天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程施工合同的
实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项
目发包人古菌县星火交通开发有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）
与承包人中国建筑第*工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此
签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的
原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评
比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各
种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条
例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》
和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合
同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，
加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理
机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展
安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须
熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总
第*页共**页
结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》
规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安
全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，
并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参
加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证
上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种
类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样
行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员
应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签
字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使
用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政
第*页共**页
责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”
的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规
定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全
部工程竣工验收后失效。
局有
*.本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当
正本与副本的内容不*致时，以正本为准口
第
交通
发包人：古商县星火交通开发有限责任公司承包人：中国建筑第*工程局有限
公司。
（盖单位章（盖单位章）
*******
法定代表人或其法定代表人或其
（签字）委托代理人：（签字）
委托代理人：
**年月*日年*月日
第*页共**页
附件*其他主要管理人员和技术人员最低要求
*.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他主要管理人员和
技术人员。招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本
标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机
构主要人员。项目管理机构主要人员未经招标人同意不允许更换。
*.本表不使用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了其他主要管理人员和技术人
员的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。
第*页共**页
账户名：
开户行：
账号：
*.*.*正常履约担保和民工工资支付担保的退还时间：正常履约担保在工程交工
验收后并确认承包人结清全部民工工资后按规定办理
*.*.*非业主及监理工程师原因，承包人不能按合同约定的工期、进度、质量、
安全要求完成工程时，业主有权动用履约保证金，用于另行委托施工单位进场施
工以确保工程按合同约定的要求完成。此费用在承包人所交的履约担保金或计量
支付资金中支付。
*.*分包
允许劳务分包。
*.*联合体
按招标文件约定执行。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
对*.*.*项的细化：
承包人应按照合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安
全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生
产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安
全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签
订合同协议书后**天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但
不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防
护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，
紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危
险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签
字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（*）不良地质条件下由潜在危险性的土方、石方开挖；
（*）滑坡和高边坡处理；
第**页共**页
（*）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（*）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（*）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（*）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施
工作业等；
（*）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（*）爆破工程；
（*）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥架设于拆除；桥梁、码头的
加固于拆除；
（**）其他危险发生较大的工程。监理人和发包人在检查中发现有安全问题
或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第**.*款的规定
办理。
对*.*.*项的细化：
本项目安全生产费用，列入***章***-*安全生产费，且不低于投标价的*.*%。
因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第*.*款商定或确定。
本款补充第*.*.*项*第*.*.**项：
*.*.*承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效
措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不素，以免使上述人员的安全受到威
胁。
(*)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的数量和资质条件配备
专职安全生产管理人员；
(*)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、
安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国
家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作
业；
(*)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记
录；
(*)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监
督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》
的具体规定。
第**页共**页
*.*.*为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方
便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自
费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
*.*.**在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的
导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
*.*.**在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有
权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采
取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、
诉讼费用及其他*切责任应由承包人负责。
**.进度计划
**.*合同进度计划
补充细化：
（*）承包人应在签订合同后*天内编制详细的施工进度计划和施工方案说明
报送监理人。
（*）监理人应在**天内批复或提出修改意见。
**.*合同进度计划的修订
补充细化：合同进度计划修订原则上每月*次，也可根据实际进度适时修订。
**.*承包人的工期延误
补充细化：确因承包人责任逾期完工违约金为**元／天（人民币），并承担由
于工期延误而增加的监理服务费，但其最终的累计总金额不应超过合同价的*%。
**.*承包人的工期提前：（从获得合格的交工证书之日起计算获奖天数）。
补充细化：工期提前奖金：无。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**.*由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人
延长工期，发包人不支付停工损失、延期费用。
**.*工程质量
**.*.*符合国家现行公路工程质量检验评定*次性验收合格标准。
**.试验和检验
补充**.*款。
第**页共**页
**.*试验和检验费用
(*)承包人应在项目所在地配置中心实验室及负责提供合同和技术规范规定
的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(*)在合同中明确规定的或在合同中列有可供报价的检（试）验细目，其试验的
费用由承包人负担。本工程按安排的施工监控和竣工后的专项检验等工作由业主
另行委托具有相应资质能力的单位承担，其费用由发包人支付。
（*)如果本项目工程的中心试验室没有力量承担对某*项工程材料或设备的
检查和检验时，需先经发包人同意，监理工程师可以委托给*家独立的具有资格
的检验单位来完成。检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合
同规定，其费用应由承包人承担。
**.变更
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按古府发（****）**
号文中变更审批程序执行。
**.价格调整
按招标文件执行。
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量方法：
补充细化：按公路工程标准施工招标文件（****版）第*章工程量清单计量规
则执行。
（*）计价依据
双方确认，本项目各子项目采用工程量清单计价方式，相关计价依据如下：
*.交通部****第**号颁布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》
（*******-****）。
*.《公路工程概算定额》（***/*****-****）和《公路工程预算定额》
（***/*****-****）。
*.《公路工程机械台班费用定额》（***/*****-****）
*.****省交通运输厅关于贯彻执行交通运输部****年《公路工程建设项目投
资估算、预算预算编制办法》及配套指标、定额有关事项的通知（川交函[****]***
第**页共**页
号）以下简称“补充规定”。
*.施工图设计文件、工程施工方案（含施工组织设计）。
*.材料原价价格按《****市交通建设工程造价管理信息》，其中没有的按*
川省交通建设工程造价管理站发布的《工程造价管理信息》发布的当期信息价为
准；公布的价格中未涉及的材料和设备价格，由双方市场询价确定。
**.*.*计量周期
补充：原则每月产值达*****元可计量*次或每*个月计量*次。
**.*.*单价子目的计量
补充：
（*)承包人未在己标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认
为其己包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
补充：承包人在达到合同约定计量条件向监理人提交*份进度付款申请单。
**.*.*进度付款证书和支付时间
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的**天内，按经审核进度工程
款的**%支付给承包人，发包人不按期支付的，由承包人与发包人另行协商。
**.*质量保证金
**.*.*工程交工验收且通过审计部门审计后支付至审结价的**%，余*%作为质
量保证金，待质保期满且完成质量缺陷修复完成后**日内支付。
**.*竣工结算
**.*.*竣工付款申请单
(*）工程竣工验收证书颁发后**天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单*份，
并提供相关证明材料。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
(*)缺陷责任期终止证书签发后**天内，承包人向监理人提交最终结清申请单*
份，并提供相关证明材料。
**.竣工验收
第**页共**页
补充：
**.*款：竣工文件
承包人应按照交通部的《公路工程竣（交）工验收办法》的规定及规范第***
章要求，在施工过程中向监理工程师*续提交各分部工程及全部工程的竣工文件、
图纸资料和技术总结，在审查同意后方能进行分部工程验收或交工验收。同时，
要求承包人在工程交工验收完成后**天内未向监理提交竣工文件及结算付款申
请单，发包人可处以承包人****元/天的违约金。
**.缺陷责任与保修责任
**.*承包人的进入权
补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于
承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
**.****
**.*工程****
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的****人投保建筑工程*
切险。建筑工程*切险的****费由承包人报价时列入工程量清单***章***-*清单
中，发包人按清单约定支付。
建筑工程*切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及
己运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的****。
****金额：工程量清单第***章至***章的合计金额，即合同金额。
****费率：按工程量清单第***章约定执行。
****期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（合同工期+
缺陷责任期)。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程*切险。
**.*第*者责任险
补充：
第*者责任险的****费按工程量清单***章***-*清单中执行发包人按清单
约定支付。
**.*其他****
承包人应为对其施工设备、进场的材料和工程设备等办理足额重置****。
第**页共**页
**.*对各项****的*般要求
**.*.*承包人应在签订合同后**天内向发包人提交各项****生效的证据和
****单副本，****单必须与通用条款和专用条款**.*—**.*约定的条件保持*致。
**.*.*****金不足的补偿：****金不足以补偿损失的，全部由承包人负责补
偿。
**.不可抗力
**.违约
**.*.*承包人违约
补充：
（*）到场项目经理和技术负责人非投标书承诺人员或不坚守工地。
（*）不及时支付民工工资、材料款、机械费或因此而造成阻挠施工、阻断
交通、上访等情况。
**.*.*对承包人违约的处理
补充：
(*)承包人若在交工后*个月内未能提交完整合格的竣工文件，将视为承包人
违约，每延期*天承包人将付给甲方违约金****元/天。
（*）承包人发生第**.*.*（*)约定的违约情况时，发包人可收取承包人违约
金*****元／次。
（*）承包人派驻现场的项目经理、技术负责人、安全员必须与投标书*致，
经发包人同意承包人更换项目经理、技术负责人和安全员，每更换*人处违约金
**元。重新更换的人员，相关资质条件必须符合投标人须知附表*.*.*条款要求，
否则视为承包人严重违约，发包人有权终止合同，且没收全部履约保证金，由此
造成的*切损失有承包人自行承担。
（*）项目经理、技术负责人、安全员应坚守工地，每月在工地时间不少于
**天。如擅离工地，每人每天处违约金****元。连续超过*天、或累计超过**天，
发包人有权终止合同，由此造成的*切损失有承包人自行承担。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议
评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议
第**页共**页
评审组意见的，可采用以下方式解决：
（*）向项目所在地人民法院提起诉讼。
第**页共**页
*.*专用合同条款修改表
*.*专用合同条款细化表
注：
（*）招标人编制招标文件中的“项目专用合同条款”可根据招标项目的具体
特点和实际需要，对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”或《中华人民共
和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（****年版）》（交通运输部公告
****年第**号）中的“公路工程专用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得
违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
（*）除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程
专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容
不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补
充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、
公平和诚实信用原则。
（*）项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款
*致。
第**页共**页
副本
****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农
村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒
小镇至木子勘公路加宽改造工程
施工合同
****年*月
合同协议书
古菌县星火交通开发有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实
施****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰
段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程，已接受中国建筑
第*工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目****古蘭县
*郎至马蹄段改建工程、古菌县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、
石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程施工的投标。发包人和承包人共同达
成如下协议。
*.****古蘭县*郎镇至马蹄镇段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至
天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子墩公路加宽改造工程(其中：****
古蘭县*郎镇至马蹄镇段改建工程由**+***至****+***.***，长约***.*****;
古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程由**+***至***+***，
长约**.*****;石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程由**+***至**+***，
长约*.***）公路等级为*级、*级，设计时速为****/*、****/*，路面，有／
立交/处；特大桥/座，计长/*；大中桥**座，计长*****；隧道/座，计长/*以
及其他构造物工程等。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件
和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）投标文件；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
(*）已标价工程量清单；
（**）图纸；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
第*页共**页
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民
币（大写）*******************元*角*分（￥********
**.**元（含暂列金********.**元）），其中：****古菌县*郎镇至马蹄镇段
改建工程**********.**元（含暂列金********.**元）、古蘭县*郎镇农村公
路吴家沟至天宝峰段道路建设工程*********.**元（含暂列金*******.**元）、
石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程********.**元（含暂列金******.
**元）。
*.承包人项目经理：范小虎。承包人项目总工：韩强。
*.工程质量符合国家现行施工规范质量验收合格标准。工程安全目标：无安
全责任事故发生。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为****日历天。
*.承包人自愿在项目所在地设独立核算的子（分）公司。
**.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人
签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发
缺陷责任终止证书后失效。
**.本协议书正本*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当
正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议”补充协议是合同的组成部分。
夜有
*
中国建筑第*工程局有限
发包人：****承包人：
公司
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其********法定代表人或其
（签字）委托代理人：（签字）
委托代理人：
年**月*日
***年**月*日
第*页共**页
附件*廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程
建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效
优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****古蘭县*郎至马蹄
段改建工程、古菌县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭
酒小镇至木子勘公路加宽改造工程的项目法人古蘭县星火交通开发有限责任公
司（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目****古蘭县*郎至马蹄段改
建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小
镇至木子勘公路加宽改造工程的施工单位中国建筑第*工程局有限公司（施工单
位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路
吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子公路加宽改造工程
（项目名称）****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家
沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子墩公路加宽改造工程施工合
同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建
设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，
监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正
的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重
第*页共**页
物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得
接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁
娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设
备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材
料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高
档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承
包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公
路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
第*页共**页
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检
监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****古菌县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路
吴家沟至天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程施
工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生
效。
皖汽周有限
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监
督单位各*份。
第
筑
程局有限
发包人：古菌县星火交通开发有限责任公司承包人：中国建筑第*工
公司
*****
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：签字委托代理人：（签字）
*年**月_
**年月*日*
发包人监督单位（全称）：承包人监督单位（全称）
（盖单位章）（盖单位章）
第*页共**页
附件*安全生产合同
安全生产合同
为在****古蘭县*郎至马蹄段改建工程、古蘭县*郎镇农村公路吴家沟至
天宝峰段道路建设工程、石煌路潭酒小镇至木子勘公路加宽改造工程施工合同的
实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项
目发包人古菌县星火交通开发有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）
与承包人中国建筑第*工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此
签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的
原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评
比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各
种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条
例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》
和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合
同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，
加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理
机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展
安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须
熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总
第*页共**页
结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》
规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安
全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，
并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参
加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证
上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种
类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样
行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员
应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签
字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使
用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政
第*页共**页
责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”
的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规
定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全
部工程竣工验收后失效。
局有
*.本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当
正本与副本的内容不*致时，以正本为准口
第
交通
发包人：古商县星火交通开发有限责任公司承包人：中国建筑第*工程局有限
公司。
（盖单位章（盖单位章）
*******
法定代表人或其法定代表人或其
（签字）委托代理人：（签字）
委托代理人：
**年月*日年*月日
第*页共**页
附件*其他主要管理人员和技术人员最低要求
*.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他主要管理人员和
技术人员。招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本
标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机
构主要人员。项目管理机构主要人员未经招标人同意不允许更换。
*.本表不使用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了其他主要管理人员和技术人
员的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。
第*页共**页
账户名：
开户行：
账号：
*.*.*正常履约担保和民工工资支付担保的退还时间：正常履约担保在工程交工
验收后并确认承包人结清全部民工工资后按规定办理
*.*.*非业主及监理工程师原因，承包人不能按合同约定的工期、进度、质量、
安全要求完成工程时，业主有权动用履约保证金，用于另行委托施工单位进场施
工以确保工程按合同约定的要求完成。此费用在承包人所交的履约担保金或计量
支付资金中支付。
*.*分包
允许劳务分包。
*.*联合体
按招标文件约定执行。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
对*.*.*项的细化：
承包人应按照合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安
全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生
产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安
全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签
订合同协议书后**天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但
不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防
护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，
紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危
险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签
字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（*）不良地质条件下由潜在危险性的土方、石方开挖；
（*）滑坡和高边坡处理；
第**页共**页
（*）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（*）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（*）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（*）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施
工作业等；
（*）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（*）爆破工程；
（*）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥架设于拆除；桥梁、码头的
加固于拆除；
（**）其他危险发生较大的工程。监理人和发包人在检查中发现有安全问题
或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第**.*款的规定
办理。
对*.*.*项的细化：
本项目安全生产费用，列入***章***-*安全生产费，且不低于投标价的*.*%。
因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第*.*款商定或确定。
本款补充第*.*.*项*第*.*.**项：
*.*.*承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效
措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不素，以免使上述人员的安全受到威
胁。
(*)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的数量和资质条件配备
专职安全生产管理人员；
(*)承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、
安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国
家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作
业；
(*)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记
录；
(*)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监
督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》
的具体规定。
第**页共**页
*.*.*为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方
便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自
费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
*.*.**在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的
导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
*.*.**在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有
权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采
取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、
诉讼费用及其他*切责任应由承包人负责。
**.进度计划
**.*合同进度计划
补充细化：
（*）承包人应在签订合同后*天内编制详细的施工进度计划和施工方案说明
报送监理人。
（*）监理人应在**天内批复或提出修改意见。
**.*合同进度计划的修订
补充细化：合同进度计划修订原则上每月*次，也可根据实际进度适时修订。
**.*承包人的工期延误
补充细化：确因承包人责任逾期完工违约金为**元／天（人民币），并承担由
于工期延误而增加的监理服务费，但其最终的累计总金额不应超过合同价的*%。
**.*承包人的工期提前：（从获得合格的交工证书之日起计算获奖天数）。
补充细化：工期提前奖金：无。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**.*由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人
延长工期，发包人不支付停工损失、延期费用。
**.*工程质量
**.*.*符合国家现行公路工程质量检验评定*次性验收合格标准。
**.试验和检验
补充**.*款。
第**页共**页
**.*试验和检验费用
(*)承包人应在项目所在地配置中心实验室及负责提供合同和技术规范规定
的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
(*)在合同中明确规定的或在合同中列有可供报价的检（试）验细目，其试验的
费用由承包人负担。本工程按安排的施工监控和竣工后的专项检验等工作由业主
另行委托具有相应资质能力的单位承担，其费用由发包人支付。
（*)如果本项目工程的中心试验室没有力量承担对某*项工程材料或设备的
检查和检验时，需先经发包人同意，监理工程师可以委托给*家独立的具有资格
的检验单位来完成。检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合
同规定，其费用应由承包人承担。
**.变更
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按古府发（****）**
号文中变更审批程序执行。
**.价格调整
按招标文件执行。
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量方法：
补充细化：按公路工程标准施工招标文件（****版）第*章工程量清单计量规
则执行。
（*）计价依据
双方确认，本项目各子项目采用工程量清单计价方式，相关计价依据如下：
*.交通部****第**号颁布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》
（*******-****）。
*.《公路工程概算定额》（***/*****-****）和《公路工程预算定额》
（***/*****-****）。
*.《公路工程机械台班费用定额》（***/*****-****）
*.****省交通运输厅关于贯彻执行交通运输部****年《公路工程建设项目投
资估算、预算预算编制办法》及配套指标、定额有关事项的通知（川交函[****]***
第**页共**页
号）以下简称“补充规定”。
*.施工图设计文件、工程施工方案（含施工组织设计）。
*.材料原价价格按《****市交通建设工程造价管理信息》，其中没有的按*
川省交通建设工程造价管理站发布的《工程造价管理信息》发布的当期信息价为
准；公布的价格中未涉及的材料和设备价格，由双方市场询价确定。
**.*.*计量周期
补充：原则每月产值达*****元可计量*次或每*个月计量*次。
**.*.*单价子目的计量
补充：
（*)承包人未在己标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认
为其己包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
补充：承包人在达到合同约定计量条件向监理人提交*份进度付款申请单。
**.*.*进度付款证书和支付时间
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的**天内，按经审核进度工程
款的**%支付给承包人，发包人不按期支付的，由承包人与发包人另行协商。
**.*质量保证金
**.*.*工程交工验收且通过审计部门审计后支付至审结价的**%，余*%作为质
量保证金，待质保期满且完成质量缺陷修复完成后**日内支付。
**.*竣工结算
**.*.*竣工付款申请单
(*）工程竣工验收证书颁发后**天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单*份，
并提供相关证明材料。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
(*)缺陷责任期终止证书签发后**天内，承包人向监理人提交最终结清申请单*
份，并提供相关证明材料。
**.竣工验收
第**页共**页
补充：
**.*款：竣工文件
承包人应按照交通部的《公路工程竣（交）工验收办法》的规定及规范第***
章要求，在施工过程中向监理工程师*续提交各分部工程及全部工程的竣工文件、
图纸资料和技术总结，在审查同意后方能进行分部工程验收或交工验收。同时，
要求承包人在工程交工验收完成后**天内未向监理提交竣工文件及结算付款申
请单，发包人可处以承包人****元/天的违约金。
**.缺陷责任与保修责任
**.*承包人的进入权
补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于
承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
**.****
**.*工程****
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的****人投保建筑工程*
切险。建筑工程*切险的****费由承包人报价时列入工程量清单***章***-*清单
中，发包人按清单约定支付。
建筑工程*切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及
己运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的****。
****金额：工程量清单第***章至***章的合计金额，即合同金额。
****费率：按工程量清单第***章约定执行。
****期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（合同工期+
缺陷责任期)。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程*切险。
**.*第*者责任险
补充：
第*者责任险的****费按工程量清单***章***-*清单中执行发包人按清单
约定支付。
**.*其他****
承包人应为对其施工设备、进场的材料和工程设备等办理足额重置****。
第**页共**页
**.*对各项****的*般要求
**.*.*承包人应在签订合同后**天内向发包人提交各项****生效的证据和
****单副本，****单必须与通用条款和专用条款**.*—**.*约定的条件保持*致。
**.*.*****金不足的补偿：****金不足以补偿损失的，全部由承包人负责补
偿。
**.不可抗力
**.违约
**.*.*承包人违约
补充：
（*）到场项目经理和技术负责人非投标书承诺人员或不坚守工地。
（*）不及时支付民工工资、材料款、机械费或因此而造成阻挠施工、阻断
交通、上访等情况。
**.*.*对承包人违约的处理
补充：
(*)承包人若在交工后*个月内未能提交完整合格的竣工文件，将视为承包人
违约，每延期*天承包人将付给甲方违约金****元/天。
（*）承包人发生第**.*.*（*)约定的违约情况时，发包人可收取承包人违约
金*****元／次。
（*）承包人派驻现场的项目经理、技术负责人、安全员必须与投标书*致，
经发包人同意承包人更换项目经理、技术负责人和安全员，每更换*人处违约金
**元。重新更换的人员，相关资质条件必须符合投标人须知附表*.*.*条款要求，
否则视为承包人严重违约，发包人有权终止合同，且没收全部履约保证金，由此
造成的*切损失有承包人自行承担。
（*）项目经理、技术负责人、安全员应坚守工地，每月在工地时间不少于
**天。如擅离工地，每人每天处违约金****元。连续超过*天、或累计超过**天，
发包人有权终止合同，由此造成的*切损失有承包人自行承担。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议
评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议
第**页共**页
评审组意见的，可采用以下方式解决：
（*）向项目所在地人民法院提起诉讼。
第**页共**页
*.*专用合同条款修改表
*.*专用合同条款细化表
注：
（*）招标人编制招标文件中的“项目专用合同条款”可根据招标项目的具体
特点和实际需要，对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”或《中华人民共
和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（****年版）》（交通运输部公告
****年第**号）中的“公路工程专用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得
违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
（*）除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程
专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容
不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补
充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、
公平和诚实信用原则。
（*）项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款
*致。
第**页共**页
功能介绍
热门关键词： 
换一批
泸州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
